Philippine Supreme Court Jurisprudence


Philippine Supreme Court Jurisprudence > Year 2010 > August 2010 Decisions > [G.R. Nos. 173219-20 : August 11, 2010] ALC INDUSTRIES, INC., PETITIONER, VS. DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS, RESPONDENT.:




SECOND DIVISION

[G.R. Nos. 173219-20 : August 11, 2010]

ALC INDUSTRIES, INC., PETITIONER, VS. DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS, RESPONDENT.

D E C I S I O N


ABAD, J.:

On May 29, 1996 respondent Department of Public Works and Highways (DPWH) awarded to petitioner ALC Industries, Inc. (ALC) the construction of a 105-kilometer section of the Davao-Bukidnon Road from Calinan to Maramag.  The parties signed the covering contract, Contract Package 09B, on January 28, 1997.  ALC began work after receipt on March 3, 1997 of the notice to proceed.  Subsequently, however, the parties discovered that the original design plans and drawings failed to reflect actual ground levels. Thus, they undertook a full-scale redesign of the project.

Because ALC had fallen behind schedule, it agreed with DPWH to reduce the scope of works by executing about a year later on July 17, 1998 a Reduction in Scope Agreement (RISA),[1] shrinking the project from 105 kilometers to 46.2 kilometers and from a contract price of P396,336,381.48 to P194,802,386.89.  But, despite the reduction in scope of work, ALC continued to fall behind schedule. On August 7, 1998 the DPWH warned ALC about it, followed on August 13, 1998 by another warning from the project consultant, and a third warning from the DPWH on September 3, 1998.

But with the delay unabated, in March 1999 the DPWH proposed to ALC a Supplemental Agreement which required ALC, among other things, to pay the DPWH about P30 million to enable it to recoup its advances to ALC based on the original scope of the project.  But ALC rejected the proposed supplemental agreement.  This prompted the DPWH to send it another letter dated April 19, 1999, rescinding its the contract with ALC on the ground that it had incurred a negative slippage in excess of 15%, the threshold set under Presidential Decree (P.D.) 1870.

ALC sought reconsideration, claiming that what essentially delayed the project were actually the errors in the original design plans and drawings.  It took the DPWH resident engineer eight months to approve the first sheet of the redesigned plans and drawings that covered a five-kilometer stretch of the project.  Then it still had to be approved by the DPWH Bureau of Construction. ALC alleged that it in fact got no approved construction plan even after the rescission of the project.  The delay of 14 months in the issuance of the notice to proceed and the inclement weather at the project site compounded the causes of the delay.

Since the DPWH did not act on its request for reconsideration, ALC submitted the matter for arbitration by the Construction Industry Arbitration Commission (CIAC).[2]  Appallingly, the DPWH did not adequately respond to the action.  It did not file an answer, seek modification of the Terms of Reference, file its memorandum, or submit the required draft decision, despite several extensions and postponements.  It also neither presented a witness nor cross-examined ALC's witnesses.

At any rate, ALC claimed that the target accomplishment of the project for December 1998 was 39.52% and it finished 30.80%.  ALC pointed out that its negative slippage was, therefore, only 8.72%, which was still below the negative slippage threshold of 15%.  But the CIAC had a different computation of the slippage.  It reached 22.06% because ALC accomplished only 77.94% of the project as scheduled (30.80 divided by 39.52).

Surprisingly, despite this finding in the rate of ALC's negative slippage, the CIAC voided DPWH's order of rescission on the ground that, factoring in the delays attributable to bad weather, the slippage should be adjusted to 12.85% only. Further, the CIAC found that, while ALC was guilty of breach of contract, the DPWH was not without fault. It failed to give ALC the opportunity to refute its finding of negative slippage.  It had moreover been shown that other contractors had incurred negative slippages of more than 15%, yet the DPWH did not resort to rescission.  Thus, the CIAC modified the rescission to a mutual termination.

Out of the P655,647,869.82 that ALC originally claimed, the CIAC ruled that ALC was entitled only to P136,105,236.25.  On ALC's urgent motion for partial correction, the CIAC modified its decision and increased the award to P190,355,820.84.  From this amount, however, the CIAC offset P64,732,536.75 representing payments that the DPWH already made or advanced, resulting in a net award of P125,623,284.09 to ALC.

Both ALC and the DPWH appealed the decision of the CIAC to the Court of Appeals (CA).[3]  In a decision, the CA agreed with the CIAC that ALC's negative slippage did not exceed the 15% threshold.  The CA, however, upheld the DPWH rescission order based on the ALC's other contractual breaches.

Regarding the monetary awards, the CA affirmed nearly all that the CIAC provided but eliminated its award for stand by costs for equipment and manpower that ALC allegedly incurred on account of the DPWH's late issuance of the notice to proceed. The CA also denied ALC's additional claims for stand by costs due to the redesign works and bad weather conditions. Ultimately, the CA reduced the award to ALC from P190,355,820.84 to P45,687,595.25.  But, offsetting prior payments that the DPWH already made, the CA ordered ALC to instead return P19,044,941.50 to the DPWH.[4]  With the denial of its motion for reconsideration, ALC filed the present petition for review on certiorari.

The Issues Presented

The issues presented in this case are:
  1. Whether or not the CA erred in failing to dismiss the DPWH's appeal on the ground that it was filed beyond the reglementary period;
  2. Whether or not the CA erred in upholding the DPWH's rescission of its contract with ALC; and
  3. Whether or not the CA erred in not allowing ALC to recover stand by costs for equipment and manpower.

The Court's Rulings

One.  ALC claims that the DPWH received, through the Office of the Solicitor General (OSG), copy of the CIAC decision on November 29, 2002, hence, it needed to perfect its appeal on or before December 13, 2002.  But, as the CA found, the OSG received the CIAC decision only on December 2, 2002.[5]  The DPWH filed a motion for extension of 15 days within which to file its petition for review on December 17, 2002 and a second motion for extension also of 15 days on December 27, 2002.  The CA granted both motions and the DPWH filed its petition within the last extension asked for.

Two.  ALC insists that the DPWH premised its rescission of the contract solely on the basis of ALC's negative slippage.  Since both the CIAC and the CA found ALC's negative slippage to be below the 15% threshold provided by P.D. 1870, the CA had no basis for affirming the DPWH's rescission order.  ALC points out that the CA erred when it considered other factors supposedly constituting breach of the agreement other than the negative slippage.

But the DPWH rescission order did not cite only the negative slippage as ground for its action. The pertinent portion of its order of April 19, 1999 reads:

In view of your failure to comply with Clause 10 of the Reduction of Scope Agreement x x x and your continuing commission of acts amounting to breach of contract resulting to a negative slippage of twenty six point sixty nine (26.69%) percent to protect the interest of the Government we hereby forfeit/rescind your contract for the above-mentioned project pursuant to Clause 63.1 of the conditions of Contract (International) for Works of Civil Engineering Construction and Presidential Decree 1870.[6]

Clearly, the DPWH gave two reasons for the rescission: 1) ALC's failure to comply with Clause 10 of the RISA; and 2) its continuing commission of acts amounting to breaches of contract, resulting in negative slippage in its performance.

The negative slippage, an evidence of the breach, is not itself the cause of the delay in the project but an evidence of it.  And what were the acts that amounted to breaches of the contract? The CA found, based on a DPWH memorandum dated February 15, 1999, that ALC failed to perform several obligations that the RISA required of it.  Specifically, ALC failed to: 1) submit a program of work; 2) submit its month-by-month cash flow summary; 3) complete the verification survey; 4) complete and maintain facilities for the resident engineer; 5) provide data for the resident engineer to process orders for power generators; 6) provide a service vehicle; and 7) delegate the necessary technical, financial and administrative authority to the Project Manager.

ALC argues that, in considering these breaches, the CA violated its right to due process since the DPWH did not specify them in its rescission order and since the same were not raised as issues on appeal.  But these breaches of the contract were mentioned as the cause of the negative slippage.  Since the parties raised this negative slippage as an issue between them, the breaches that caused the slippage are necessarily a part of that issue.

In any case, aside from those breaches of the contract, the DPWH based its rescission of the same on ALC's failure to comply with Clause 10 of the RISA, which provides:

    10. The Contractor agrees that should he fail to achieve 90% of the progress shown on the bar chart programme given on Attachment 4 for the period up to end December 1998, then the Employer has the right to enter upon the site and expel the Contractor therefrom in accordance with Conditions of Contract Clause 63.[7]

ALC undertook in the agreement to accomplish 43.91% of the reduced project by the end of December 1998.[8]  The RISA's threshold was, therefore, 39.52%.  But ALC was only able to accomplish 30.80% which was only 70.14% of the schedule, well below the 90% progress required by Clause 10.  And even if delay due to bad weather could be factored in, ALC would still fall below the 90% target.[9]

On this score alone rescission was still justified.  The 90% progress is a requirement imposed by the parties to the RISA. As a contractual obligation, this supersedes the threshold imposed by law.  Since the parties entered into the RISA primarily due to initial delays in the project, the timetable instituted in it became an integral part of the agreement, an assurance that the project would be completed on time.  ALC's failure to keep up with the rate of progress as contractually mandated is a substantial and fundamental breach which would defeat the very purpose of the RISA.  Thus, the DPWH was entitled to terminate the project and expel ALC from it.

Three.  ALC seeks to recover the stand by costs of its equipment and manpower as a result of 1) delays in the issuance of the notice to proceed; 2) the late submittal of the redesign works; and 3) the inclement weather that impeded work.

ALC claims that it placed its equipment and personnel on stand by at the project site for 10 months while awaiting the issuance of the notice to proceed, thus it incurred expenses for them and lost earning that it would have made had it devoted those resources to some other project.  Indeed, the CIAC held that ALC was entitled to recover P144,668,225.59 for these expenses and loses.  On appeal, however, the CA held that ALC already waived whatever right it had to recover these costs.

The Court agrees with the CA's ruling that ALC should be deemed to have already waived whatever rights or interests it may have been entitled to as a result of DPWH's shortcomings by virtue of entering into the RISA.  The parties executed the RISA so the work on the project could continue despite the initial setbacks.  Admittedly, both sides incurred some delays.  Instead of seeking redress for such delays, each side waived whatever claims it had against the other arising from such delays as a major consideration for their agreeing to enter into the RISA.  For, if this was not the case, the parties "should have included the payment [of stand by costs in the RISA] as what they did with the other monetary claims of ALC."[10]

Besides, ALC created its own problem when it decided to mobilize in July 1996. As ALC pointed out in its letter to the DPWH dated October 28, 1996,[11] the contract had not yet been signed by then and this was essential to the issuance of the Notice to Proceed.  ALC unnecessarily put itself in a position where it would incur stand by costs.  While the DPWH gave ALC the authority to mobilize, this came about because ALC asked for it.

As for the delay caused by the redesign works, the CIAC awarded costs equivalent to 50 days totaling P15,000,722.93.[12]  ALC mistakenly claims that the CA deleted this award based a waiver contained in the RISA.  The truth, however, is that the CA affirmed the CIAC award for these costs.  What the CA denied was ALC's prayer to increase the amount of damages.  While ALC asks this Court to increase this award to P146,106,944.00, it gave no justification for the same.

Finally, due to incessant rains at the project site, the parties considered a number of non-workable days.  ALC claims that it should be able to recover the expenses it incurred as a result of these non-workable days.  Both the CIAC and the CA held that ALC was not entitled to recover such supposed expenses. Clause 12.2 of the Conditions of Contract provides for conditions under which ALC may be entitled to an extension of time or to recover costs.  The provision refers to physical obstructions or conditions at the site "other than climatic conditions."  While this seems to exclude delays due to weather conditions, ALC claims otherwise, if read in relation to Clause 44:

44.1 In the event of:

x x x x

(c)  exceptionally adverse climatic conditions, or

x x x x

being such as fairly to entitle the Contractor to an extension of the Time for Completion of the Works, or any Section or part thereof, the Engineer shall, after due consultation with the Employer and the Contractor, determine the amount of such extension and shall notify the Contractor accordingly, with a copy to the Employer.[13]

While Clause 44, unlike Clause 12.2, allows for time extensions due to weather delays, the same is silent on the recovery of costs.  Indeed, ALC could not point to any provision in the contract specifically allowing it to recover stand by costs incurred due to inclement weather.  Besides, such costs were incurred without any fault or negligence on the part of the DPWH. Certainly, such weather conditions are to be considered fortuitous events.  And in such cases, the general rule is that each party shall bear his own loss.[14]

WHEREFORE, the Decision of the Court of Appeals in CA-G.R. SP 74463 and 74839 is hereby AFFIRMED in toto.

SO ORDERED.

Carpio, (Chairperson), Nachura, Bersamin,* and Mendoza, JJ., concur.

Endnotes:


*  Designated as additional member in lieu of Associate Justice Diosdado M. Peralta, per raffle dated July 28, 2010.

[1]  CA rollo (CA-G.R. SP 74839), Vol. I, pp. 337-339.

[2]  Docketed as CIAC Case 27-2000.

[3]  Docketed as CA-G.R. SP 74463 and 74839.

[4] In its decision dated December 16, 2005, penned by Associate Justice Josefina Guevara-Salonga and concurred in by Associate Justices Eliezer R. de los Santos and Fernanda Lampas Peralta, rollo, pp. 55-69.

[5]  CA rollo (CA-G.R. SP 74463), pp. 163, 164 and 194.

[6]  CA rollo (CA-G.R. SP 74839), Vol. I, p. 352.

[7]  Id. at 338.

[8]  Rollo, pp. 22 and 77.

[9] ALC claims that there were 37 non-workable days from July to December 1998 due to bad weather.  ALC's average accomplishment per month is only 3.34%. Following the computation of the CIAC (rollo, p. 149), a time extension for 37 days would reduce the December target by 4.18%.  Thus the scheduled accomplishment for December could be reduced to 39.73%.  Unfortunately for ALC, 30.80% out of 39.73% is only 77.52%.

[10] CA rollo (CA-G.R. SP 74463), p. 655.

[11] CA rollo (CA-G.R. SP 74839), Vol. I, p. 496.

[12] Rollo, p. 160.

[13] CA rollo (CA-G.R. SP 74463), p. 571.

[14] New Civil Code, Article 1174.



Back to Home | Back to Main




















chanrobles.com





ChanRobles On-Line Bar Review

ChanRobles Internet Bar Review : www.chanroblesbar.com

ChanRobles MCLE On-line

ChanRobles Lawnet Inc. - ChanRobles MCLE On-line : www.chanroblesmcleonline.com






August-2010 Jurisprudence                 

  • [A.M. No. MTJ-09-1745 : August 27, 2010] OFFICE OF THE COURT ADMINISTRATOR, COMPLAINANT, VS. HON. LEODEGARIO C. QUILATAN, FORMER JUDGE, METROPOLITAN TRIAL COURT, BRANCH 57, SAN JUAN CITY, RESPONDENT.

  • [G.R. Nos. 153952-71 : August 23, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF, VS. THE HON. SANDIGANBAYAN (4TH DIV.) AND HENRY BARRERA, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 159665 : August 03, 2010] ANSELMO TAGHOY AND THE LATE VICENTA T. APA, SUBSTITUTED BY HER HEIRS, NAMELY, MANUEL T. APA, NICASIO T. APA, DELFIN T. APA, ALMA A. JACALAN, ARLENE A. SUMALINOG, AIDA A. ARONG, ELENA A. COSEP, ALFREDO T. APA, ISABELO T. APA, JR., ISABELO T. APA III, SHERWIN T. APA, AND FLORITO T. APA, PETITIONERS, VS. SPS. FELIXBERTO TIGOL, JR. AND ROSITA TIGOL, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 179743 : August 02, 2010] HADJA FATIMA GAGUIL MAGOYAG, JOINED BY HER HUSBAND, HADJI HASAN MADLAWI MAGOYAG, PETITIONERS, VS. HADJI ABUBACAR MARUHOM, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 183140 : August 02, 2010] NORTH BULACAN CORPORATION, PETITIONER, VS. PHILIPPINE BANK OF COMMUNICATIONS, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 184603 : August 02, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. ROMEO LABAGALA Y ABIGONIA, ALVIN LABAGALA Y JUAT, AND RICHARD ALLAN ALEJO Y SIGASIG, ACCUSED, ROMEO LABAGALA Y ABIGONIA, ALVIN LABAGALA Y JUAT, ACCUSED-APPELLANTS.

  • [G.R. No. 150666 : August 03, 2010] LUCIANO BRIONES AND NELLY BRIONES, PETITIONERS, VS. JOSE MACABAGDAL, FE D. MACABAGDAL AND VERGON REALTY INVESTMENTS CORPORATION, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 158929 : August 03, 2010] ROSARIO P. TAN, PETITIONER, VS. ARTEMIO G. RAMIREZ, MOISES G. RAMIREZ, RODRIGO G. RAMIREZ, DOMINGO G. RAMIREZ, AND MODESTA RAMIREZ ANDRADE, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 154622 : August 03, 2010] LAND BANK OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. RAMON P. JACINTO, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 161083 : August 03, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, REPRESENTED BY CHIEF STATE PROSECUTOR JOVENCITO ZUÑO, STATE PROSECUTOR GERONIMO SY AND PROSECUTION ATTORNEY IRWIN MARAYA, PETITIONERS, VS. HON. BASILIO R. GABO, IN HIS CAPACITY AS PRESIDING JUDGE OF THE REGIONAL TRIAL COURT OF MALOLOS, BULACAN, BRANCH II AND WILSON CUA TING, EDWARD NGO YAO, WILLY SO TAN AND CAROL FERNAN ORTEGA, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 162025 : August 03, 2010] TUNAY NA PAGKAKAISA NG MANGGAGAWA SA ASIA BREWERY, PETITIONER, VS. ASIA BREWERY, INC., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 165321 : August 03, 2010] RICARDO P. TORING, PETITIONER, VS. TERESITA M. TORING AND REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 16641 : August 03, 2010] ELPIDIO CALIPAY, PETITIONER, VS. NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, TRIANGLE ACE CORPORATION AND JOSE LEE, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 168103 [Formerly G.R. Nos. 155930-32] : August 03, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. ALEJANDRO RELLOTA Y TADEO, APPELLANT.

  • [G.R. No. 176354 : August 03, 2010] THE PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. WILSON LOPEZ, VICTORINO CRUZ @ BONG MADAYAG AND FELIPE MAGLAYA, JR., ACCUSED-APPELLANTS.

  • [G.R. No. 171033 : August 03, 2010] CITY MAYOR, CITY TREASURER, CITY ASSESSOR, ALL OF QUEZON CITY, AND ALVIN EMERSON S. YU, PETITIONERS, VS. RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 170847 : August 03, 2010] GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM, PETITIONER, VS. FELICITAS ZARATE, AS SUBSTITUTED BY HER HEIRS, NAMELY, MELANIE, JOCELYN, ANALIE AND HENRY JOSEPH, JR., ALL SURNAMED ZARATE, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 169569 : August 03, 2010] RAMON TORRES AND JESSIE BELARMINO, PETITIONERS, VS. SPOUSES VIHINZKY ALAMAG AND AIDA A. NGOJU, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 179333 : August 03, 2010] JOEPHIL C. BIEN, PETITIONER, VS. PEDRO B. BO, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 178778 : August 03, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. T/SGT. PORFERIO R. ANGUS, JR., ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 179498 : August 03, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. RUSTICO BARTOLINI Y AMPIS, APPELLANT.

  • [G.R. No. 181970 : August 03, 2010] BERNARDO DE LEON, PETITIONER, VS. PUBLIC ESTATES AUTHORITY SUBSTITUTED BY THE CITY OF PARAÑAQUE, RAMON ARELLANO, JR., RICARDO PENA AND REYMUNDO ORPILLA, RESPONDENTS. [G.R. No. 182678] PUBLIC ESTATES AUTHORITY (NOW PHILIPPINE RECLAMATION AUTHORITY), SUBSTITUTED BY THE CITY OF PARAÑAQUE, PETITIONER, VS. HON. SELMA PALACIO ALARAS, IN HER CAPACITY AS THE ACTING PRESIDING JUDGE OF BRANCH 135, REGIONAL TRIAL COURT OF MAKATI CITY, AND BERNARDO DE LEON. RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 182677 : August 03, 2010] JOSE ANTONIO C. LEVISTE, PETITIONER, VS. HON. ELMO M. ALAMEDA, HON. RAUL M. GONZALEZ, HON. EMMANUEL Y. VELASCO, HEIRS OF THE LATE RAFAEL DE LAS ALAS, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 182364 : August 03, 2010] AT&T COMMUNICATIONS SERVICES PHILIPPINES, INC., PETITIONER, VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 182789 : August 03, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. NORLITO SAMBAHON Y NUEVA, APPELLANT.

  • [G.R. No. 187104 : August 03, 2010] SAINT LOUIS UNIVERSITY, INC., PETITIONER, VS. EVANGELINE C. COBARRUBIAS, RESPONDENT.

  • [A.M. No. MTJ-09-1743 [Formerly A.M. No. OCA IPI No. 08-1954-MTJ] : August 03, 2010] JOSEPHINE SARMIENTO AND MARY JANE MANSANILLA, COMPLAINANTS, VS. HON. AZNAR D. LINDAYAG, ASSISTING JUDGE, MUNICIPAL TRIAL COURT IN CITIES, CITY OF SAN JOSE DEL MONTE, BULACAN, RESPONDENT.

  • [A.C. No. 8481 [Formerly B.M. No. 1524] : August 03, 2010] ATTY. JOSABETH V. ALONSO AND SHALIMAR P. LAZATIN, COMPLAINANTS, VS. ATTY. IBARO B. RELAMIDA, JR., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 190696 : August 03, 2010] ROLITO CALANG AND PHILTRANCO SERVICE ENTERPRISES, INC., PETITIONERS, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 188197 : August 03, 2010] LEONARDO U. FLORES, PETITIONER, VS. HON. RAUL S. GONZALEZ, IN HIS CAPACITY AS SECRETARY OF JUSTICE, AND EUGENE LIM, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 186529 : August 03, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. JACK RACHO Y RAQUERO, APPELLANT.

  • [G.R. No. 183891 : August 03, 2010] ROMARICO J. MENDOZA, PETITIONER, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 178609 : August 04, 2010] MANUEL P. NEY AND ROMULO P. NEY, PETITIONERS, VS. SPOUSES CELSO P. QUIJANO AND MINA N. QUIJANO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 152092 : August 04, 2010] PILIPINO TELEPHONE CORPORATION, PETITIONER, VS. RADIOMARINE NETWORK, INC., RESPONDENT.

  • [A.M. No. P-02-1625 (FORMERLY A.M. NO. 02-6-144-MCTC) : August 04, 2010] OFFICE OF THE COURT ADMINISTRATOR, COMPLAINANT, VS. MARINA GARCIA PACHECO, CLERK OF COURT, MUNICIPAL CIRCUIT TRIAL COURT, PAETE, LAGUNA, RESPONDENT.

  • [A.M. No. RTJ-10-2242 [FORMERLY OCA IPI NO. 09-3149-RTJ] : August 06, 2010] ATTY. RAUL L. CORREA, COMPLAINANT, VS. JUDGE MEDEL ARNALDO B. BELEN, REGIONAL TRIAL COURT, BRANCH 36, CALAMBA CITY, LAGUNA, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 151454 : August 08, 2010] HEIRS OF ANTONIO SANTOS AND LUISA ESGUERRA SANTOS, PETITIONERS, VS. HEIRS OF CRISPULO BERAMO, AND/OR PACIFICO BERAMO, SR., NAMELY, PACIFICO BERAMO, JR., AND ROMEO BERAMO; HEIRS OF PETRA BERAMO, NAMELY, VIVENCIO BERAMO PENALOSA AND JOSE B. BASINANG; HEIRS OF RAMON BERAMO, NAMELY, BERNABE BERAMO; HEIRS OF AGAPITO BERAMO, NAMELY, JESSIE P. BERAMO AND SAMUEL BERAMO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 173900 : August 08, 2010] GAUDENCIO LABRADOR, REPRESENTED BY LULU LABRADOR USON, AS ATTORNEY-IN-FACT, PETITIONER, VS. SPS. ILDEFONSO PERLAS AND PACENCIA PERLAS AND SPS. ROGELIO POBRE AND MELINDA FOGATA POBRE, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 169170 : August 08, 2010] D.M. CONSUNJI, INC., PETITIONER, VS. ANTONIO GOBRES, MAGELLAN DALISAY, GODOFREDO PARAGSA, EMILIO ALETA AND GENEROSO MELO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 165950 : August 08, 2010] EQUITABLE PCI BANK, INC., PETITIONER, VS. OJ-MARK TRADING, INC. AND SPOUSES OSCAR AND EVANGELINE MARTINEZ, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 170693 : August 08, 2010] EMILIA MICKING VDA. DE CORONEL AND BENJAMIN CORONEL, PETITIONERS, VS. MIGUEL TANJANGCO, JR., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 171643 : August 08, 2010] FILEMON A. VERZANO, JR., PETITIONER, VS. FRANCIS VICTOR D. PARO, JANET A FLORENCIO, HON. REGIONAL STATE PROSECUTOR, AND HON. CITY PROSECUTOR OF BACOLOD, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 171630 : August 08, 2010] CENTURY CANNING CORPORATION, RICARDO T. PO, JR. AND AMANCIO C. RONQUILLO, PETITIONERS, VS. VICENTE RANDY R. RAMIL, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 172276 : August 08, 2010] SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., PETITIONER, VS. MARTIN T. DY, JR., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 172541 : August 08, 2010] JAY HIDALGO UY, REPRESENTED BY HIS FATHER, ANTONIO J. UY, PETITIONER, VS. SPOUSES FRANCISCO MEDINA AND NATIVIDAD MEDINA, ANTONIO MANAGUELOD AND SWIFT FOODS, INC., RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 172589 : August 08, 2010] JEFFREY NACAGUE, PETITIONER, VS. SULPICIO LINES, INC., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 175837 : August 08, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. LEONITO AMATORIO, APPELLANT.

  • [G.R. No. 180836 : August 08, 2010] GILBERT URMA, TEOFILO URMA, DANTE URMA, AND JERRY URMA, PETITIONERS, VS. HON. ORLANDO BELTRAN, IN HIS CAPACITY AS PRESIDING JUDGE, RTC BRANCH 11, TUAO, CAGAYAN, LOLITA URMA, MELBA R. MAMUAD, MARCELA URMA CAINGAT, HIPOLITO MARTIN, EDMUND URMA, ALBINA URMA MAMUAD, CIANITA AGUSTIN FAUSTO MADAMBA, AND LAUREANO ANTONIO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 182937 : August 08, 2010] ERNESTO VILLEZA, PETITIONER, VS. GERMAN MANAGEMENT AND SERVICES, INC., DOMINGO RENE JOSE, PIO DIOKNO, SESINANDO FAJARDO, BAYANI OLIPINO, ROLANDO ROMILO AND JOHN DOES, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 187741 : August 08, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. PETER M. CAMPOMANES AND EDITH MENDOZA, ACCUSED-APPELLANTS.

  • [G.R. No. 168672 : August 08, 2010] EQUITABLE PCI BANK, INC., PETITIONER, VS. DNG REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 185091 : August 08, 2010] REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF EDUCATION DIVISION OF LIPA CITY (FOR PANINSINGIN PRIMARY SCHOOL), PETITIONER, VS. PRIMO MENDOZA AND MARIA LUCERO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 163582 : August 09, 2010] WILLIAM GOLANGCO CONSTRUCTION CORPORATION, PETITIONER, VS. RAY BURTON DEVELOPMENT CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 160828 : August 09, 2010] PICOP RESOURCES, INCORPORATED (PRI), PETITIONER, VS. ANACLETO L. TAÑECA, GEREMIAS S. TATO, JAIME N. CAMPOS, MARTINIANO A. MAGAYON, JOSEPH B. BALGOA, MANUEL G. ABUCAY, MOISES M. ALBARAN, MARGARITO G. ALICANTE, JERRY ROMEO T. AVILA, LORENZO D. CANON, RAUL P. DUERO, DANILO Y. ILAN, MANUEL M. MATURAN, JR., LUISITO R. POPERA, CLEMENTINO C. QUIMAN, ROBERTO Q. SILOT, CHARLITO D. SINDAY, REMBERT B. SUZON ALLAN J. TRIMIDAL, AND NAMAPRI-SPFL, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 179029 : August 09, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. FELIMON PAGADUAN Y TAMAYO, APPELLANT.

  • [G.R. No. 180761 : August 09, 2010] ROMAN GARCES, PETITIONER, VS. SIMPLICIO HERNANDEZ, JR., CANDIDO HERNANDEZ, ROSITA HERNANDEZ, AND JEFFREY MANGUBAT,* RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 165770 : August 09, 2010] HEIRS OF FRANCISCA MEDRANO, NAMELY YOLANDA R. MEDRANO, ALFONSO R. MEDRANO, JR., EDITA M. ALFARO, MARITES M. PALENTINOS, AND GIOVANNI MEDRANO, REPRESENTED BY THEIR LEGAL REPRESENTATIVE, MARITES MEDRANO-PALENTINOS, PETITIONERS, VS. ESTANISLAO DE VERA, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 175315 : August 09, 2010] THE PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. ELIZER BEDUYA AND RIC BEDUYA, APPELLANTS.

  • [G.R. No. 179859 : August 09, 2010] IN RE: PETITION FOR PROBATE OF LAST WILL AND TESTAMENT OF BASILIO SANTIAGO, MA. PILAR SANTIAGO AND CLEMENTE SANTIAGO, PETITIONERS, VS. ZOILO S. SANTIAGO, FELICIDAD SANTIAGO-RIVERA, HEIRS OF RICARDO SANTIAGO, HEIRS OF CIPRIANO SANTIAGO, HEIRS OF TOMAS SANTIAGO, RESPONDENTS. FILEMON SOCO, LEONILA SOCO, ANANIAS SOCO, URBANO SOCO, GERTRUDES SOCO AND HEIRS OF CONSOLACION SOCO, OPPOSITORS.

  • [G.R. No. 181244 : August 09, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. ANITA "KENNETH" TRINIDAD, DEFENDANT AND APPELLANT.

  • [G.R. No. 183352 : August 09, 2010] HEIRS OF JOSE M. CERVANTES, NAMELY ROSALINA S. CERVANTES, TEODORO S. CERVANTES, LUSITIO S. CERVANTES AND JOSELITO S. CERVANTES, PETITIONERS, VS. JESUS G. MIRANDA, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 186533 : August 09, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. EFREN CASTILLO, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 187288 : August 09, 2010] SPOUSES BRAULIO NAVARRO AND CESARIA SINDAO, PETITIONERS, VS. PERLA RICO GO, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 159355 : August 09, 2010] GABRIEL C. SINGSON, ANDRE NAVATO, EDGARDO P. ZIALCITA, ARACELI E. VILLANUEVA, TYRONE M. REYES, JOSE CLEMENTE, JR., FEDERICO PASCUAL, ALEJANDRA C. CLEMENTE, ALBERT P. FENIX, JR., AND MELPIN A. GONZAGA, PETITIONERS, VS. COMMISSION ON AUDIT, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 164538 : August 09, 2010] METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY, PETITIONER, VS. ROGELIO REYNADO AND JOSE C. ADRANDEA,** RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 171115 : August 09, 2010] NAGKAKAISANG LAKAS NG MANGGAGAWA SA KEIHIN (NLMK-OLALIA-KMU) AND HELEN VALENZUELA, PETITIONERS, VS. KEIHIN PHILIPPINES CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 179441 : August 09, 2010] ST. JAMES COLLEGE OF PARAÑAQUE; JAIME T. TORRES, REPRESENTED BY HIS LEGAL REPRESENTATIVE, JAMES KENLEY M. TORRES; AND MYRNA M. TORRES, PETITIONERS, VS. EQUITABLE PCI BANK, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 180915 : August 09, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. CHARLIE NAZARENO Y MELANIOS, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 182877 : August 09, 2010] SCA HYGIENE PRODUCTS CORPORATION EMPLOYEES ASSOCIATION-FFW, PETITIONER, VS. SCA HYGIENE PRODUCTS CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 187698 : August 09, 2010] RODOLFO J. SERRANO, PETITIONER, VS. SEVERINO SANTOS TRANSIT AND/OR SEVERINO SANTOS, RESPONDENTS.

  • [A.M. No. RTJ-08-2139 : August 09, 2010] MICHAEL B. BELEN, COMPLAINANT, VS. JUDGE MEDEL ARNALDO B. BELEN, REGIONAL TRIAL COURT, CALAMBA CITY, BRANCH 36, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 189818 : August 09, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. MICHAEL LINDO Y VERGARA, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 164301 : August 10, 2010] BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS, PETITIONER, VS. BPI EMPLOYEES UNION-DAVAO CHAPTER-FEDERATION OF UNIONS IN BPI UNIBANK, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 172880 : August 11, 2010] CHINA BANKING CORPORATION, PETITIONER, VS. CEBU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 168842 : August 11, 2010] VICENTE GO, PETITIONER, VS. METROPOLITAN BANK AND TRUST CO., RESPONDENT.

  • [G.R. Nos. 173219-20 : August 11, 2010] ALC INDUSTRIES, INC., PETITIONER, VS. DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 175578 : August 11, 2010] REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. ZENAIDA GUINTO-ALDANA, IN HER OWN BEHALF AS ATTORNEY-IN-FACT OF MA. AURORA GUINTO-COMISO, MA. LUISA GUINTO-DIONISIO, ALFREDO GUINTO, JR., PACITA R. GUINTO, ERNESTO R. GUINTO, NATIVIDAD R. GUINTO AND ALBERTO R. GUINTO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 174979 : August 11, 2010] BONIFACIO SANZ MACEDA, JR., PETITIONER, VS. DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT. [G.R. No. 175010] DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. BONIFACIO SANZ MACEDA, JR., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 174806 : August 11, 2010] SOLOIL, INC., PETITIONER, VS. PHILIPPINE COCONUT AUTHORITY, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 180665 : August 11, 2010] HEIRS OF PAULINO ATIENZA, NAMELY, RUFINA L. ATIENZA, ANICIA A. IGNACIO, ROBERTO ATIENZA, MAURA A. DOMINGO, AMBROCIO ATIENZA, MAXIMA ATIENZA, LUISITO ATIENZA, CELESTINA A. GONZALES, REGALADO ATIENZA AND MELITA A. DELA CRUZ PETITIONERS, VS. DOMINGO P. ESPIDOL, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 137794 : August 11, 2010] ERLINDA REYES AND ROSEMARIE MATIENZO, PETITIONERS, VS. HON. JUDGE BELEN B. ORTIZ, PRESIDING, BRANCH 49, METROPOLITAN TRIAL COURT, CALOOCAN CITY; SPOUSES BERNARD AND FLORENCIA PERL, REPRESENTED BY ATTORNEY-IN-FACT BENJAMIN MUCIO; HON. JUDGE VICTORIA ISABEL A. PAREDES, PRESIDING, BRANCH 124, REGIONAL TRIAL COURT, CALOOCAN CITY AND SEGUNDO BAUTISTA, RESPONDENTS. [G.R. No. 149664 ] SPS. ALBERTO EMBORES AND LOURDES EMBORES, SPS. ROBERTO AND EVELYN PALAD, DENNIS HENOSA AND CORAZON LAURENTE, PETITIONERS, VS. HON. RAYMUNDO G. VALLEGA, PRESIDING JUDGE, BRANCH 52, METROPOLITAN TRIAL COURT, CALOOCAN CITY; HON. ELEANOR R. KWONG, PRESIDING JUDGE, BRANCH 51, METROPOLITAN TRIAL COURT, CALOOCAN CITY; HON. JUDGE BELEN B. ORTIZ, PRESIDING JUDGE, BRANCH 49, METROPOLITAN TRIAL COURT, CALOOCAN CITY; VICTORIA C. SALIRE-ALBIS, REPRESENTED BY HER ATTORNEY-IN-FACT MR. MENELIO C. SALIRE; MA. FE R. ROCO, ALFREDO TAN, MANUELITO ESTRELLA; AND HON. JUDGE ANTONIO FINEZA, PRESIDING JUDGE, BRANCH 131, REGIONAL TRIAL COURT, CALOOCAN CITY, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 157049 : August 11, 2010] CITYTRUST BANKING CORPORATION (NOW BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS), PETITIONER, VS. CARLOS ROMULO N. CRUZ, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 158298 : August 11, 2010] ISIDRO ABLAZA, PETITIONER, VS. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 161834 : August 11, 2010] LAND BANK OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. HEIR OF TRINIDAD S. VDA. DE ARIETA, REPRESENTED BY THE SOLE AND ONLY HEIR, ALICIA ARIETA TAN, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 167606 : August 11, 2010] COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, PETITIONER, VS. FORT BONIFACIO DEVELOPMENT CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 170830 : August 11, 2010] PHIMCO INDUSTRIES, INC., PETITIONER, VS. PHIMCO INDUSTRIES LABOR ASSOCIATION (PILA), AND ERLINDA VAZQUEZ, RICARDO · SACRISTAN, LEONIDA CATALAN, MAXIMO PEDRO, NATHANIELA DIMACULANGAN,* RODOLFO MOJICO, ROMEO CARAMANZA, REYNALDO GANITANO, ALBERTO BASCONCILLO,** AND RAMON FALCIS, IN THEIR CAPACITY AS OFFICERS OF PILA, AND ANGELITA BALOSA,*** DANILO BANAAG, ABRAHAM CADAY, ALFONSO CLAUDIO, FRANCISCO DALISAY,**** ANGELITO DEJAN,***** PHILIP GARCES, NICANOR ILAGAN, FLORENCIO LIBONGCOGON,****** NEMESIO MAMONONG, TEOFILO MANALILI, ALFREDO PEARSON,******* MARIO PEREA,******** RENATO RAMOS, MARIANO ROSALES, PABLO SARMIENTO, RODOLFO TOLENTINO, FELIPE VILLAREAL, ARSENIO ZAMORA, DANILO BALTAZAR, ROGER CABER,********* REYNALDO CAMARIN, BERNARDO CUADRA,********** ANGELITO DE GUZMAN, GERARDO FELICIANO,*********** ALEX IBAÑEZ, BENJAMIN JUAN, SR., RAMON MACAALAY, GONZALO MANALILI, RAUL MICIANO, HILARIO PEÑA, TERESA PERMOCILLO,************ ERNESTO RIO, RODOLFO SANIDAD, RAFAEL STA. ANA, JULIAN TUGUIN AND AMELIA ZAMORA, AS MEMBERS OF PILA, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 176066 : August 11, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. ESTELA TUAN Y BALUDDA, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 186571 : August 11, 2010] GERBERT R. CORPUZ, PETITIONER, VS. DAISYLYN TIROL STO. TOMAS AND THE SOLICITOR GENERAL, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 186979 : August 11, 2010] SOCORRO LIMOS, ROSA DELOS REYES AND SPOUSES ROLANDO DELOS REYES AND EUGENE DELOS REYES PETITIONERS, VS. SPOUSES FRANCISCO P. ODONES AND ARWENIA R. ODONES, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 162291 : August 11, 2010] BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS, PETITIONER, VS. SHEMBERG BIOTECH CORPORATION AND BENSON DAKAY, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 153736 : August 12, 2010] SPOUSES NICANOR TUMBOKON (DECEASED), SUBSTITUTED BY: ROSARIO SESPEÑE AND THEIR CHILDREN, NAMELY: NICANOR S. TUMBOKON, JR., NELIA S. TUMBOKON, NEMIA T. SEGOVIA, NOBELLA S. TUMBOKON, NABIGAIL T. TAAY, NAZARENE T. MONTALVO, NORGEL S. TUMBOKON, NEYSA S. TUMBOKON, SILVESTRE S. TUMBOKON, NORA T. MILCZAREK, NONITA T. CARPIO, NERLYN S. TUMBOKON, AND NINFA T. SOLIDUM, PETITIONERS, VS. APOLONIA G. LEGASPI, AND PAULINA S. DE MAGTANUM, RESPONDENTS.

  • [G.R. Nos. 177105-06 : August 12, 2010] JOSE REYES Y VACIO, PETITIONER, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.

  • [A.M. No. RTJ-09-2211 (Formerly OCA I.P.I. No. 07-2752-RTJ) : August 12, 2010] EVANGELINE VERA CRUZ, COMPLAINANT, VS. JUDGE WINSTON M. VILLEGAS, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 154124 : August 13, 2010] NATIONAL TOBACCO ADMINISTRATION, PETITIONER, VS. DANIEL CASTILLO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 158377 : August 13, 2010] HEIRS OF JOSE REYES, JR., NAMELY: MAGDALENA C. REYES, OSCAR C. REYES, GAMALIEL C. REYES, NENITA R. DELA CRUZ, RODOLFO C. REYES, AND RODRIGO C. REYES, PETITIONERS, VS. AMANDA S. REYES, CONSOLACION S. REYES, EUGENIA R. ELVAMBUENA, LUCINA R. MENDOZA, PEDRITO S. REYES, MERLINDA R. FAMODULAN, EDUARDO S. REYES, AND JUNE S. REYES, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 149588 : August 16, 2010] FRANCISCO R. LLAMAS AND CARMELITA C. LLAMAS, PETITIONERS, VS. THE HONORABLE COURT OF APPEALS, BRANCH 66 OF THE REGIONAL TRIAL COURT OF MAKATI CITY AND THE PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 185122 : August 16, 2010] WENSHA SPA CENTER, INC. AND/OR XU ZHI JIE, PETITIONERS, VS. LORETA T. YUNG, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 185848 : August 16, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. MICHAEL SEMBRANO Y CASTRO, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 190065 : August 16, 2010] DERMALINE, INC., PETITIONER, VS. MYRA PHARMACEUTICALS, INC., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 188271 : August 16, 2010] JESUS E. DYCOCO, JR., PETITIONER, VS. EQUITABLE PCI BANK (NOW BANCO DE ORO), RENE BUENAVENTURA AND SILES SAMALEA, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 190216 : August 16, 2010] ARNOLD F. ANIB, PETITIONER, VS. COCA-COLA BOTTLERS PHILS., INC. AND/OR RHOGIE FELICIANO RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 172604 (Formerly G.R. Nos. 155345-47) : August 17, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. VENANCIO ROXAS Y ARGUELLES, APPELLANT.

  • [G.R. No. 157383 : August 18, 2010] WINSTON F. GARCIA, IN HIS CAPACITY AS PRESIDENT AND GENERAL MANAGER OF GSIS, PETITIONER, VS. MARIO I. MOLINA AND ALBERT M. VELASCO, RESPONDENTS. [G.R. No. 174137] WINSTON F. GARCIA, IN HIS CAPACITY AS PRESIDENT AND GENERAL MANAGER OF THE GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM, PETITIONER, VS. MARIO I. MOLINA AND ALBERT M. VELASCO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 158708 : August 18, 2010] JUSTINA MANIEBO, PETITIONER, VS. HON. COURT OF APPEALS AND THE CIVIL SERVICE COMMISSION, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 171982 : August 18, 2010] DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. TRADERS ROYAL BANK and PRIVATIZATION AND MANAGEMENT OFFICE (VICE ASSET PRIVATIZATION TRUST), RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 175116 : August 18, 2010] JERRY ONG, PETITIONER, VS. PHILIPPINE DEPOSIT INSURANCE CORP., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 182094 : August 18, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. EFREN ALFONSO, APPELLANT.

  • [G.R. No. 183688 : August 18, 2010] LAND BANK OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. RIZALINA GUSTILO BARRIDO AND HEIRS OF ROMEO BARRIDO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 185286 : August 18, 2010] MA. SOCORRO CAMACHO-REYES, PETITIONER, VS. RAMON REYES, RESPONDENT.

  • Name[G.R. No. 189092 : August 19, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. MELVIN LOLOS, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 165339 : August 23, 2010] EQUITABLE PCI BANK, PETITIONER, VS. ARCELITO B. TAN, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 172724 : August 23, 2010] PHARMACIA AND UPJOHN, INC. (NOW PFIZER PHILIPPINES, INC.), ASHLEY MORRIS, ALEDA CHU, JANE MONTILLA & FELICITO GARCIA, PETITIONERS, VS. RICARDO P. ALBAYDA, JR., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 182779 : August 23, 2010] VICTORINA (VICTORIA) ALICE LIM LAZARO, PETITIONER, VS. BREWMASTER INTERNATIONAL, INC., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 186094 : August 23, 2010] PACIENCIA A. DALEON[1] AND CLARO EDUARDO D. JAVIER, JR., REPRESENTED BY THEIR ATTORNEY-IN-FACT, GLORIA BAYONA, AXEL LEONARD DALEON, GINA DALEON, BENJAMIN A. DALEON, JR., FOR HIMSELF AND AS ATTORNEY-IN-FACT OF NOELA DALEON VELOSO, LUCY ANN DALEON-BREVA AND PETER A. DALEON, PETITIONERS, VS. MA. CATALINA P. TAN, FIDEL P. TAN AND MANUEL P. TAN, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 189971 : August 23, 2010] FREDDIE CABILDO, PETITIONER, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.

  • [A.M. No. 07-1-05-RTC : August 23, 2010] RE: REQUEST OF JUDGE SALVADOR M. IBARRETA, JR., REGIONAL TRIAL COURT, BRANCH 8, DAVAO CITY, FOR EXTENSION OF TIME TO DECIDE CIVIL CASE NOS. 30,410-04, 30,998-05, 7286-03 AND 8278-5.

  • [G.R. No. 176951 : August 24, 2010] LEAGUE OF CITIES OF THE PHILIPPINES (LCP) REPRESENTED BY LCP NATIONAL PRESIDENT JERRY P. TREÑAS, CITY OF ILOILO REPRESENTED BY MAYOR JERRY P. TREÑAS, CITY OF CALBAYOG REPRESENTED BY MAYOR MEL SENEN S. SARMIENTO, AND JERRY P. TREÑAS IN HIS PERSONAL CAPACITY AS TAXPAYER, PETITIONERS, VS. COMMISSION ON ELECTIONS; MUNICIPALITY OF BAYBAY, PROVINCE OF LEYTE; MUNICIPALITY OF BOGO, PROVINCE OF CEBU; MUNICIPALITY OF CATBALOGAN, PROVINCE OF WESTERN SAMAR; MUNICIPALITY OF TANDAG, PROVINCE OF SURIGAO DEL SUR; MUNICIPALITY OF BORONGAN, PROVINCE OF EASTERN SAMAR; AND MUNICIPALITY OF TAYABAS, PROVINCE OF QUEZON, RESPONDENTS. CITY OF TARLAC, CITY OF SANTIAGO, CITY OF IRIGA, CITY OF LIGAO, CITY OF LEGAZPI, CITY OF TAGAYTAY, CITY OF SURIGAO, CITY OF BAYAWAN, CITY OF SILAY, CITY OF GENERAL SANTOS, CITY OF ZAMBOANGA, CITY OF GINGOOG, CITY OF CAUAYAN, CITY OF PAGADIAN, CITY OF SAN CARLOS, CITY OF SAN FERNANDO, CITY OF TACURONG, CITY OF TANGUB, CITY OF OROQUIETA, CITY OF URDANETA, CITY OF VICTORIAS, CITY OF CALAPAN, CITY OF HIMAMAYLAN, CITY OF BATANGAS, CITY OF BAIS, CITY OF CADIZ, AND CITY OF TAGUM, PETITIONERS-IN-INTERVENTION. [G.R. NO. 177499] LEAGUE OF CITIES OF THE PHILIPPINES (LCP) REPRESENTED BY LCP NATIONAL PRESIDENT JERRY P. TREÑAS, CITY OF ILOILO REPRESENTED BY MAYOR JERRY P. TREÑAS, CITY OF CALBAYOG REPRESENTED BY MAYOR MEL SENEN S. SARMIENTO, AND JERRY P. TREÑAS IN HIS PERSONAL CAPACITY AS TAXPAYER, PETITIONERS, VS. COMMISSION ON ELECTIONS; MUNICIPALITY OF LAMITAN, PROVINCE OF BASILAN; MUNICIPALITY OF TABUK, PROVINCE OF KALINGA; MUNICIPALITY OF BAYUGAN, PROVINCE OF AGUSAN DEL SUR; MUNICIPALITY OF BATAC, PROVINCE OF ILOCOS NORTE; MUNICIPALITY OF MATI, PROVINCE OF DAVAO ORIENTAL; AND MUNICIPALITY OF GUIHULNGAN, PROVINCE OF NEGROS ORIENTAL, RESPONDENTS. CITY OF TARLAC, CITY OF SANTIAGO, CITY OF IRIGA, CITY OF LIGAO, CITY OF LEGAZPI, CITY OF TAGAYTAY, CITY OF SURIGAO, CITY OF BAYAWAN, CITY OF SILAY, CITY OF GENERAL SANTOS, CITY OF ZAMBOANGA, CITY OF GINGOOG, CITY OF CAUAYAN, CITY OF PAGADIAN, CITY OF SAN CARLOS, CITY OF SAN FERNANDO, CITY OF TACURONG, CITY OF TANGUB, CITY OF OROQUIETA, CITY OF URDANETA, CITY OF VICTORIAS, CITY OF CALAPAN, CITY OF HIMAMAYLAN, CITY OF BATANGAS, CITY OF BAIS, CITY OF CADIZ, AND CITY OF TAGUM, PETITIONERS-IN-INTERVENTION. [ G.R. NO. 178056] LEAGUE OF CITIES OF THE PHILIPPINES (LCP) REPRESENTED BY LCP NATIONAL PRESIDENT JERRY P. TREÑAS, CITY OF ILOILO REPRESENTED BY MAYOR JERRY P. TREÑAS, CITY OF CALBAYOG REPRESENTED BY MAYOR MEL SENEN S. SARMIENTO, AND JERRY P. TREÑAS IN HIS PERSONAL CAPACITY AS TAXPAYER, PETITIONERS, COMMISSION ON ELECTIONS; MUNICIPALITY OF CABADBARAN, PROVINCE OF AGUSAN DEL NORTE; MUNICIPALITY OF CARCAR, PROVINCE OF CEBU; AND MUNICIPALITY OF EL SALVADOR, MISAMIS ORIENTAL, RESPONDENTS. CITY OF TARLAC, CITY OF SANTIAGO, CITY OF IRIGA, CITY OF LIGAO, CITY OF LEGAZPI, CITY OF TAGAYTAY, CITY OF SURIGAO, CITY OF BAYAWAN, CITY OF SILAY, CITY OF GENERAL SANTOS, CITY OF ZAMBOANGA, CITY OF GINGOOG, CITY OF CAUAYAN, CITY OF PAGADIAN, CITY OF SAN CARLOS, CITY OF SAN FERNANDO, CITY OF TACURONG, CITY OF TANGUB, CITY OF OROQUIETA, CITY OF URDANETA, CITY OF VICTORIAS, CITY OF CALAPAN, CITY OF HIMAMAYLAN, CITY OF BATANGAS, CITY OF BAIS, CITY OF CADIZ, AND CITY OF TAGUM, PETITIONERS-IN-INTERVENTION.

  • [A.C. No. 6258 : August 24, 2010] LUZVIMINDA R. LUSTESTICA, COMPLAINANT, VS. ATTY. SERGIO E. BERNABE, RESPONDENT.

  • [A.M. No. 08-19-SB-J : August 24, 2010] ASSISTANT SPECIAL PROSECUTOR III ROHERMIA J. JAMSANI-RODRIGUEZ, COMPLAINANT, VS. JUSTICES GREGORY S. ONG, JOSE R. HERNANDEZ, AND RODOLFO A. PONFERRADA, SANDIGANBAYAN. RESPONDENTS.

  • [G.R. Nos. 162335 & 162605 : August 24, 2010] SEVERINO M. MANOTOK IV, FROILAN M. MANOTOK, FERNANDO M. MANOTOK III, MA. MAMERTA M. MANOTOK, PATRICIA L. TIONGSON, PACITA L. GO, ROBERTO LAPERAL III, MICHAEL MARSHALL V. MANOTOK, MARYANN MANOTOK, FELISA MYLENE V. MANOTOK, IGNACIO V. MANOTOK, JR., MILAGROS V. MANOTOK, SEVERINO MANOTOK III, ROSA R. MANOTOK, MIGUEL A.B. SISON, GEORGE M. BOCANEGRA, MA. CRISTINA E. SISON, PHILIPP L. MANOTOK, JOSE CLEMENTE L. MANOTOK, RAMON SEVERINO L. MANOTOK, THELMA R. MANOTOK, JOSE MARIA MANOTOK, JESUS JUDE MANOTOK, JR. AND MA. THERESA L. MANOTOK, REPRESENTED BY THEIR ATTORNEY- IN-FACT, ROSA R. MANOTOK, PETITIONERS, VS. HEIRS OF HOMER L. BARQUE, REPRESENTED BY TERESITA BARQUE HERNANDEZ, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 154152 : August 25, 2010] LA CAMPANA DEVELOPMENT CORPORATION, PETITIONER, VS. ARTURO LEDESMA, HON. JUDGE ESTRELLA T. ESTRADA, IN HER CAPACITY AS PRESIDING JUDGE, REGIONAL TRIAL COURT, BRANCH 83, QUEZON CITY, AND THE HON. COURT OF APPEALS, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 168387 : August 25, 2010] SALUN-AT MARQUEZ AND NESTOR DELA CRUZ, PETITIONERS, VS. ELOISA ESPEJO, ELENITA ESPEJO, EMERITA ESPEJO, OPHIRRO ESPEJO, OTHNIEL ESPEJO, ORLANDO ESPEJO, OSMUNDO ESPEJO, ODELEJO ESPEJO AND NEMI FERNANDEZ, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 173089 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. HON. ENRIQUE C. ASIS, IN HIS CAPACITY AS PRESIDING JUDGE OF THE REGIONAL TRIAL COURT OF BILIRAN PROVINCE, BRANCH 16, AND JAIME ABORDO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 174593 : August 25, 2010] ALEX GURANGO, PETITIONER, VS. BEST CHEMICALS AND PLASTICS INC. AND MOON PYO HONG, RESPONDENTS.

  • [G.R. Nos. 179045-46 : August 25, 2010] COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, PETITIONER, VS. SMART COMMUNICATION, INC.,* RESPONDENT.

  • [G.R. No. 177970 : August 25, 2010] AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL SUPPLIES CORPORATION, DAILY HARVEST MERCANTILE, INC., JOSEPH C. SIA HETIONG AND REYNALDO M. RODRIGUEZ, PETITIONERS, VS. JUEBER P. SIAZAR AND THE HONORABLE NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 186192 : August 25, 2010] THE HEIRS OF MATEO PIDACAN AND ROMANA BIGO, NAMELY: PACITA PIDACAN VDA. DE ZUBIRI AND ADELA PIDACAN VDA. DE ROBLES, PETITIONERS, VS. AIR TRANSPORTATION OFFICE, REPRESENTED BY ITS ACTING DIRECTOR BIENVENIDO MANGA, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 151168 : August 25, 2010] CEBU AUTOMETIC MOTORS, INC. AND TIRSO UYTENGSU III, PETITIONERS, VS. GENERAL MILLING CORPORATION, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 156125 : August 25, 2010] FRANCISCO MUÑOZ, JR., PETITIONER, VS. ERLINDA RAMIREZ AND ELISEO CARLOS, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 159275 : August 25, 2010] REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, PETITIONER, VS. THE HON. SANDIGANBAYAN (SECOND DIVISION), RICARDO C. SILVERIO, FERDINAND E. MARCOS (NOW SUBSTITUTED BY HIS HEIRS), IMELDA R. MARCOS AND PABLO P. CARLOS, JR. (NOW SUBSTITUTED BY HIS HEIRS), RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 165153 : August 25, 2010] CARLOS DE CASTRO, PETITIONER, VS. LIBERTY BROADCASTING NETWORK, INC. AND EDGARDO QUIOGUE, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 165442 : August 25, 2010] NASECO GUARDS ASSOCIATION-PEMA (NAGA-PEMA), PETITIONER, VS. NATIONAL SERVICE CORPORATION (NASECO), RESPONDENT.

  • [G.R. No. 165641 : August 25, 2010] ENGR. RANULFO C. FELICIANO, IN HIS CAPACITY AS GENERAL MANAGER OF THE LEYTE METROPOLITAN WATER DISTRICT (LMWD), TACLOBAN CITY, PETITIONER, NAPOLEON G. ARANEZ, IN HIS CAPACITY AS PRESIDENT AND CHAIRMAN OF "NO TAX, NO IMPAIRMENT OF CONTRACTS COALITION, INC.," PETITIONER-IN-INTERVENTION, VS. HON. CORNELIO C. GISON, UNDERSECRETARY, DEPARTMENT OF FINANCE, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 169345 : August 25, 2010] DEE PING WEE, ARACELI WEE AND MARINA U. TAN, PETITIONERS, VS. LEE HIONG WEE AND ROSALIND WEE, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 170146 : August 25, 2010] HON. WALDO Q. FLORES, IN HIS CAPACITY AS SENIOR DEPUTY EXECUTIVE SECRETARY IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT, HON. ARTHUR P. AUTEA, IN HIS CAPACITY AS DEPUTY EXECUTIVE SECRETARY IN THE OFFICE OF THE PRESIDENT, AND THE PRESIDENTIAL ANTI-GRAFT COMMISSION (PAGC), PETITIONERS, VS. ATTY. ANTONIO F. MONTEMAYOR, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 185206 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. MANUEL AGUILAR, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 179577 : August 25, 2010] VON MADARANG Y MONTEMAYOR, PETITIONER, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 175784 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. JAIME AYOCHOK Y TAULI, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 174084 : August 25, 2010] SPIC N' SPAN SERVICES CORPORATION, PETITIONER, VS. GLORIA PAJE, LOLITA GOMEZ, MIRIAM CATACUTAN, ESTRELLA ZAPATA, GLORIA SUMANG, JULIET DINGAL, MYRA AMANTE, AND FE S. BERNANDO, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 186175 : August 25, 2010] 3A APPAREL CORPORATION AND RAY SHU, PETITIONERS, VS. METROPOLITAN BANK AND TRUST CO., JAIME T. DEE, ENRIQUETO MAGPANTAY, REGISTER OF DEEDS FOR SAN JUAN, METRO MANILA, SHERIFF VICTOR S. STA. ANA, EX-OFFICIO SHERIFF GRACE S. BELVIS AND SEVERAL JOHN DOES, RESPONDENTS.

  • [G.R. No. 188315 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. ISIDRO FLORES Y LAGUA, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 182010 : August 25, 2010] SUSAN ESQUILLO Y ROMINES, PETITIONER, VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 171015 : August 25, 2010] CONTINENTAL WATCHMAN AND SECURITY AGENCY, INC., PETITIONER, VS. NATIONAL FOOD AUTHORITY, RESPONDENT.

  • [A. M. No. P-10-2837 (FORMERLY OCA I.P.I No. 07-2613-P) : August 25, 2010] PO2 PATRICK MEJIA GABRIEL, COMPLAINANT, VS. WILLIAM JOSE R. RAMOS, SHERIFF IV, REGIONAL TRIAL COURT, BRANCH 166, PASIG CITY, RESPONDENTS.

  • [A.M. No. P-06-2132 : August 25, 2010] PRESENTATION V. ANOTA, COMPLAINANT, VS. AGERICO P. BALLES, CLERK OF COURT IV, OFFICE OF THE CLERK OF COURT, MTCC, TACLOBAN CITY, LEYTE, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 188328 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. JOSELITO NASARA Y DAHAY, APPELLANT.

  • [G.R. No. 170414 : August 25, 2010] GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM, PETITIONER, VS. PACIFIC AIRWAYS CORPORATION, ELY BUNGABONG, AND MICHAEL GALVEZ, RESPONDENTS. [G.R. NO. 170418] PHILIPPINE AIRLINES, INC., ROGELIO CASIÑO, AND RUEL ISAAC, PETITIONERS, VS. PACIFIC AIRWAYS CORPORATION, ELY BUNGABONG AND MICHAEL GALVEZ, RESPONDENTS. [G.R. NO. 170460] AIR TRANSPORTATION OFFICE, DANILO ALZOLA, AND ERNESTO* LIM, PETITIONERS, VS. PACIFIC AIRWAYS CORPORATION, ELY BUNGABONG, AND MICHAEL GALVEZ, RESPONDENTS, GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM, INTERVENOR.

  • [G.R. No. 182526 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. LEONARDO DEGAY Y UNDALOS @ CALDO, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 182651 : August 25, 2010] HEIRS OF JANE HONRALES, PETITIONERS, VS. JONATHAN HONRALES, RESPONDENT. [G.R. NO. 182657] PEOPLE OF THE PHILIPPINES AND HEIRS OF JANE HONRALES, PETITIONERS, VS. JONATHAN HONRALES, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 186557 : August 25, 2010] NEGROS METAL CORPORATION, PETITIONER, VS. ARMELO J. LAMAYO, RESPONDENT.

  • [G.R. No. 188330 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PLAINTIFF-APPELLEE, VS. ROGELIO J. ROSIALDA, ACCUSED-APPELLANT.

  • [G.R. No. 189091 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. ARMAN APACIBLE Y RODRIGUEZ, APPELLANT.

  • [G.R. No. 186526 : August 25, 2010] PEOPLE OF THE PHILIPPINES, APPELLEE, VS. FEDERICO CAMPOS Y RANILE, APPELLANT.

  • [G.R. No. 174269 : August 25, 2010] POLO S. PANTALEON, PETITIONER, VS. AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL, INC., RESPONDENT.

  • [G.R. No. 191988 : August 31, 2010] ATTY. EVILLO C. PORMENTO, PETITIONER, VS. JOSEPH "ERAP" EJERCITO ESTRADA AND COMMISSION ON ELECTIONS, RESPONDENTS.